工程停工索賠有涉及到以下五個方面業主原因停工索賠 ，分別為：(1)人工誤工費；(2)機械臺班費；(3)剩余材料費；(4)措施管理費；(5)臨時設施租賃費。根據我國相關法律規定業主原因停工索賠 ，隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權請求賠償停工、窩工等損失?？辈?、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期，造成發包人損失的，勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計，減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。

法律依據

《中華人民共和國民法典》第七百九十八條 【隱蔽工程】隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權請求賠償停工、窩工等損失。

《中華人民共和國民法典》第八百條 【勘察人、設計人對勘察、設計的責任】勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期，造成發包人損失的，勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計，減收或者免收勘察、設計費并賠償損失。

《中華人民共和國民法典》第八百零一條 【施工人對建設工程質量承擔的民事責任】因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。

《中華人民共和國民法典》第八百零三條 【發包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權請求賠償停工、窩工等損失。

1. 停工索賠業主原因停工索賠 ，應該參照你們那里業主原因停工索賠 的建設工程造價依據進行賠償業主原因停工索賠 ，但必須有監理簽過業主原因停工索賠 的停工，

2. 因發包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和(或)導致工期延誤的，發包人應賠償承包人損失（即費用索賠），順延延誤的工期（即工期索賠）：費用索賠內容視不同的停工情況而定，一般可以包括期 人工費；設備費；材料費；保函手續費；貸款利息；保險費；利潤；管理費幾個方面人工費：包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。設備費：可采用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。保函手續費：工程延期時，保函手續費相應增加。

3. 停工索賠要看是誰的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索賠的，是業主原因造成的可以索賠，主要是人員、設備、場地租用等成本費本，但不能包含利潤，以上人員、設備及實際停工的起訖時間必須要有監理工程師確認，要保留好相關的資料和圖片供相關部門調查，停工索賠必須在規范規定的期限內提出，一般不得超過28天，否則無效。

這個是工程造價里索賠的知識：

1、首先，甲方是否有明確的文件，是否寫明從什么時候起停工。

2、如果停工時間較長的話，你的施工技術人員是得不到工資賠償的，他們應該退場。

3、應建設單位要求留守的保安、管理人員可以計工資。

4、可以自行的設備如汽車等，得不到停滯補償，因為你可以移到別的工地。

5、塔吊、腳手架可按租賃費用計補償。

這個要具體分析業主原因停工索賠 ，大致存在兩種情況：

1、業主原因導致暫停施工

此時，因暫停施工拖延業主原因停工索賠 的工期，應當向業主提出工期索賠業主原因停工索賠 ；因暫停施工造成業主原因停工索賠 的窩工、機械租賃費增加等損失，應當向業主提出經濟索賠；但提問中提到的“施工方進度滯后的工程量”如果是原合同工程量的內容，則不存在索賠問題；

2、施工方原因導致暫停施工

此時，如果暫停施工程序符合合同約定，則按合同約定處理，一般不可索賠。

不可抗力原因造成業主原因停工索賠 的停工可以索賠。不可抗力因素造成停工屬于業主責任可以索賠工期業主原因停工索賠 ，但是費用不能索賠。根據相關規定業主原因停工索賠 ，當事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任；因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。

一、不可抗力原因造成的停工可以索賠嗎

1、不可抗力原因造成的停工可以索賠。不可抗力因素造成停工屬于業主責任可以索賠工期，但是費用不能索賠。根據相關規定，當事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任；因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。

2、法律依據：《中華人民共和國民法典》第五百九十條

當事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但是法律另有規定的除外。因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。

當事人遲延履行后發生不可抗力的，不免除其違約責任。

二、不可抗力的適用條件包括哪些

1、必須存在不可抗力；

2、不可抗力與不能履行合同義務有直接的因果關系；

3、不可抗力在合同簽訂前已經發生；

4、當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。

項目工程停工業主原因停工索賠 的業主原因停工索賠 ，施工單位可以與建設單位協商工程款支付問題業主原因停工索賠 ，如果協商不成的業主原因停工索賠 ，可以向法院起訴業主原因停工索賠 ，追索工程款?！吨腥A人民共和國合同法》第一百二十八條 【合同爭議的解決】當事人可以通過和解或者調解解決合同爭議。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，可以根據仲裁協議向仲裁機構申請仲裁。涉外合同的當事人可以根據仲裁協議向中國仲裁機構或者其他仲裁機構申請仲裁。當事人沒有訂立仲裁協議或者仲裁協議無效的，可以向人民法院起訴。當事人應當履行發生法律效力的判決、仲裁裁決、調解書;拒不履行的，對方可以請求人民法院執行