re99热-re久久-sss欧美一区二区三区-tom影院亚洲国产日本一区-亚洲网站色-亚洲我射

停窩工損失費計算原則

在線問法 時間: 2023.11.30
254
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》如何計算因窩工造成的損失1)人工索賠停窩工損失費計算原則:停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算停窩工損失費計算原則,窩工費的標準雙方應在合同中約定停窩工損失費計算原則,內容包括停窩工損失費計算原則:現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉性材料的維護和攤銷費,按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應扣除法定節(jié)假日。
如何計算建筑工程窩工費損失?

停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后,如因設計或建設單位責任造成停窩工損失的費用,由建設單位負責。內容包括停窩工損失費計算原則 :現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉性材料的維護和攤銷費。

施工機械的停窩工損失費:定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量;

工人停窩工損失費:每工單價(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費;

周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。

按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片

拓展資料:

《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,以六個月總額計算。”

3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定停窩工損失費計算原則 了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實行一次性給付賠償。

3.2一次性賠償喪葬費,就是按照標準確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,賠償6個月。其中,職工月平均工資應當按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。

參考資料:《二級建造師管理與實務》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》

如何計算因窩工造成的損失

1)人工索賠停窩工損失費計算原則 :停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算停窩工損失費計算原則 ,窩工費的標準雙方應在合同中約定停窩工損失費計算原則 ;2)因窩工引起的設備費索賠:當施工機械屬于施工企業(yè)自有時停窩工損失費計算原則 ,按照機械折舊費計算索賠費用。當施工機械是施工企業(yè)從外部租賃時,索賠費用的標準按照設備租賃費計算;3)工期索賠:如果延誤的工作為關鍵工作,則總延誤的時間為批準順延的工期;如果延誤的工作為非關鍵工作,當該工作由于延誤超過時差限制而成為關鍵工作時,可以批準延誤時間與時差的差值;若該工作延誤后仍為非關鍵工作,則不存在工期索賠問題。具體要看承包合同的約定

索賠中人工窩工費如何計算?

由于非承包商原因停窩工損失費計算原則 ,造成連續(xù)停電9小時,乙方向甲方提出停電損失停窩工損失費計算原則 的索賠,其中人工窩工費應該計算在內。

因為停窩工損失費,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后,如因設計或發(fā)包方責任造成停窩工損失的費用,應由發(fā)包方負責。內容主要包括:在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉性材料的維護和攤銷費。

施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費:停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價,再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應扣除法定節(jié)、假日。周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后,只計取稅金

擴展資料

停工應注意的問題

(1)停工的經(jīng)濟性,是否在施工階段點上。應注意停工對質量或安全不能造成影響,并應采取措施防止損失進一步擴大,否則責任自負。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因為停工是手段,不是目的;但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴重,并不一味要追求封頂。

(2)停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應當是具備充足的理由及其相應的證據(jù)。包括拖欠工程款,則應有付款不足的證據(jù),一般進度款相差1-2個月則不宜停工,一般應考慮在3個月以上,當然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定,施工單位應視具體施工情況而定,停工前應書面致函"發(fā)包人"即建設單位,停工應報經(jīng)監(jiān)理單位,并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認甚至不肯簽收則應采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告,注意保留好郵寄憑證。

(3)停工的安全性。停工應不影響工程質量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質量事故均應由施工企業(yè)承擔。

(4)停工過程中應連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應在合理的時間間隔內(一般為28天),定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告,并要求發(fā)包方簽收、答復。

(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的,如經(jīng)雙方協(xié)議,承包方退場則應先辦好工程交接手續(xù)。首先,應對己完工程量及質量與發(fā)包人進行確認;其次,應簽訂工程移交單,將移交項目列明。

(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應實事求是地做好停工期間的有關數(shù)據(jù)的記錄,最好能收錄有關的圖文資料,有必要的還可進行公證,以利于日后的停工補償計算工作。

(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復工前準備工作。

(8)停工應與索賠相呼應。施工單位有權停工,但要有足夠理由及證據(jù),要符合法律規(guī)定,在此之下建設單位就應當給予賠償。施工單位應對施工現(xiàn)場人員、設備等進行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認;編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認,并送至建設單位。不要在最后造價結算時再提停工索賠或再編資料,以免產生確認上的困難和結算上的紛爭。

參考資料

百度百科-停窩工損失費

建設項目窩工期間,留守現(xiàn)場人員工資如何計算?

停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定停窩工損失費計算原則 的條款進入現(xiàn)場后停窩工損失費計算原則 ,如因設計或建設單位責任造成停窩工損失的費用,由建設單位負責。內容包括停窩工損失費計算原則 :現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉性材料的維護和攤銷費。

施工機械的停窩工損失費:定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量;

工人停窩工損失費:每工單價(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費;

周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。

按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片

拓展資料:

《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,以六個月總額計算。”3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實行一次性給付賠償。3.2一次性賠償喪葬費,就是按照標準確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,賠償6個月。其中,職工月平均工資應當按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。

參考資料:《二級建造師管理與實務》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》

為什么不可抗力發(fā)生停窩工損失費是由承包人承擔,而不是發(fā)包人承擔呢?

不可抗力發(fā)生停窩工損失費計算原則 的損失停窩工損失費計算原則 ,承包和發(fā)包方應該各自負責各自的損失,所以窩工的情況是承包人自己承擔。

停窩工損失費,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后,如因設計或發(fā)包方責任造成停窩工損失的費用,應由發(fā)包方負責。

內容主要包括:在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉性材料的維護和攤銷費。

現(xiàn)場施工機械及三大工具在停窩工期間的停置費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資、施工機械停窩工損失費,機械臺班定額中的折舊、大修、維修、安拆及場外運輸費之和X停置臺班量x 40%。

工人(包括機上人員)停窩工損失費。每工單價17.40X停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的50%作為管理費,按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金。其中:機械停置臺班量和工人停窩工總工日數(shù)均應扣除法定節(jié)假日。

【版權聲明】部分文章和信息來源于互聯(lián)網(wǎng)、律師投稿,刊載此文是出于傳遞更多信息和學習之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明于本網(wǎng)聯(lián)系,我們將予以及時更正或刪除。
這兩天又收到客戶送來的這么多錦旗?? 團隊太優(yōu)秀了!都是客戶的認可! 看結果/看錦旗 這就是我們最大的底氣??

北京交通事故律師-許瑞林

05-07 11:39

只為受害人代言 每一次的奔波都值得

北京交通事故律師-許瑞林

01-25 17:36

冤案國家賠償精神損失費怎么計算

主要有以下方面決定:(一)侵權人的過錯程度,法律另有規(guī)定的除外(二)侵害的手段、場合、行為方式等具體情節(jié)(三)侵權行為所造成的后果(四)侵權人的獲利情況(五)侵權人承擔責任的經(jīng)濟能力(六)受訴法院所在地平均生活水平,人民法院賠償委員會確定 精神 ...
64熱度
交通事故雙重賠償揭秘:上下班路上發(fā)生交通事故,同時又屬于工傷,能拿到雙倍賠償款嗎?

北京交通事故律師-許瑞林

03-07 17:26

出租車的停運損失費怎么計算

造成殘疾的,還應當賠償輔助器具費和殘疾賠償金出租車的停運損失費怎么計算,因此出租車停運損失的計算方式應當是出租車的停運損失費怎么計算:出租車運營的實際收益人舉證證明實際造成的損失,如果同一出租車公司的其出租車的停運損失費怎么計算他幾 ...
589熱度
發(fā)生交通事故怎么索賠?有哪些賠償項目?能賠多少錢?最全攻略!

北京交通事故律師-許瑞林

03-11 15:34

精神損失費賠償計算方式

主要有以下方面決定:(一)侵權人的過錯程度,法律另有規(guī)定的除外(二)侵害的手段、場合、行為方式等具體情節(jié)(三)侵權行為所造成的后果(四)侵權人的獲利情況(五)侵權人承擔責任的經(jīng)濟能力(六)受訴法院所在地平均生活水平,法律依據(jù):《關于人民法院賠償 ...
27熱度
客戶轉介紹的交通事故糾紛案件,因為信任,所以委托,以和解方式幫助當事人獲得了滿意賠償款28萬元,再一次獲得了認可與錦旗。口碑服務是我們追求的目標,口碑相傳、力量無限,如果您身邊也有需要幫助的親友,我們將用專業(yè)全力維護客戶的最大權益!

北京交通事故律師-許瑞林

05-07 11:34

停窩工損失費計算原則

《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》如何計算因窩工造成的損失1)人工索賠停窩工損失費計算原則:停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算停窩工損失費計算原則,窩工費的標準雙方應在合同中約定停窩工損失費計 ...
254熱度
主站蜘蛛池模板: 欧美一级爽快片淫片高清在线观看 | 国产精品综合视频 | 欧美人与牲动交a欧美精品 欧美人与日本人xx在线视频 | 丁香激情六月天 | 丝袜国产在线 | 国产一区二区三区在线看片 | 久久精品欧美一区二区 | 人人干狠狠干 | 精品一区二区三区影院在线午夜 | 制服丝袜中文在线 | 成人网网址 | 国产香蕉国产精品偷在线观看 | 中文字幕精品视频在线观 | 欧美精品国产综合久久 | 我想看一级黄色大片 | 亚洲国产欧美国产综合一区 | 一区二区三区免费在线视频 | 涩涩福利网址导航 | 一级片免费在线观看 | 天天干天天拍天天射 | 性欧美黑人巨大videos | 性欧美xxxx视频在线观看 | 欧美综合中文字幕久久 | 国产人妖性一区二区 | 日韩一区二区免费视频 | a级国产视频 | 亲热网站| 日日碰狠狠添天天爽五月婷 | av小说在线阅读 | 亚洲欧洲日本天天堂在线观看 | 免费观看一级一片 | 国产成人经典三级在线观看 | 天天色视频 | 伊人久久五月天综合网 | 日韩综合色 | 国产在线一区二区三区在线 | 亚洲三级精品 | 成人日皮视频 | 国产精品资源在线播放 | 男女羞羞视频免费观看 | 永久免费毛片手机版在线看 |